年监理工程师考试已经结束了，小伙伴们一定考得不错吧，，欢迎留言交流考试心得体会和学习经验，下面的真题及答案解析，来源于网络，供大家参考！
《目标控制（土建专业）》一.单选题
1.建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的()特性。
A.适用性
B.耐久性
c.安全性
D经济性
B
耐久性，即寿命，是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。参见教材P1。
2.通过对人的素质和行为控制，以工作质量保证工程质量的做法，体现了坚持()的质量控制原则。
A.质量第一
B.预防为主
c.以人为核心
D.以合同为依据
c
坚持以人为核心的原则，在工程质量控制中，要以人为核心，重点控制人的素质和人的行为，充分发挥人的积极性和创造性，以人的工作质量保证工程质量。参见教材P5。
3.建设工程发生质量事故后，有关单位应在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.1
B.2
C.24
D.48
c
建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。参见教材P7。
4.下列工作中，施工单位不得擅自开展的是()。
A.对已完成的分项工程进行自检
B.对预拌混凝土进行检验、
C.对分包工程质量进行检查
D.修改工程设计，纠正设计图纸差错
D
必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。参见教材P13。
5.重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中()的基本内容。
A.以顾客为
B.领导作用
C.全员参与
D.过程方法
D
过程方法的基本内容包括：应用PDCA循环，过程策划，明确管理的职责和权限，配备过程所需资源(包括人力、设施设备、原材料、作业方法、工作环境和信息资源等)，重点管理能改进组织关键活动的各种因素，评估过程风险以及对顾客、供方和其他相关方可能产生的影响和后果。参见教材P23。
6.监理单位质量管理体系运行中，定期召开监理例会体现了()的要求。
A.文件标识与控制
B.产品质量追踪检查
C.物资管理
D.内部审核
B
产品质量的追踪检查：建立两级质量管理体系，严格控制服务产品质量;坚持定期召开监理例会。参见教材P34。
7.根据卓越绩效评价准则》采用卓越绩效模式的驱动力来自()。
A.标准化导向
B.市场竞争
C.市场准入
D.符合性评审
B
“卓越绩效”模式来自市场竞争的驱动，通过质量奖及自我评价促进竞争力水平提高。参见教材P54。
8.在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是()。
A.平均数与标准偏差
B.中位数与变异系数
C.标准偏差与变异系数
D.中位数与标准偏差
c
描述数据离散趋势的特征值有：极差，标准偏差，变异系数。参见教材P57
9.《根据建设与工程质量建设统一标准》，对于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率B，正确的取值范围是()。
A.α和β均不宜超过5%
B.α不宜超过5%，β不宜超过10%
c.a不宜超过3%，β不宜超过5%
D.a不宜超过3%，β不宜超过10%
A
对生产方风险(或错判概率α)和使用方风险(或漏判概率β)可按下列规定采取：①主控项目：对应于合格质量水平的α和β均不宜超过5%。②一般项目：对应于合格质量水平的α不宜超过5%，β不宜超过10%。
10.工程质量统计分析相关图中，散布点形成由左至右向下分布的较分散的直线带，表明反映产品质量特征的变量之间存在()关系。
A.不相关
B.正相关
C.弱正相关
D.弱负相关
D
弱负相关，散布点形成由左至右向下分布的较分散的直线带。参见教材P78。
11.一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是()。
A.47.6MPa
B.48.3MPa
C.51.3MPa
D.无效
A
三个试件测量值的算术平均值作为该组试件的强度值;三个测量值中的最大值最小值中如有一个与中间值的差值超过中间的15%时，则把最大及最小值一并去除，取中间值作为该组试件的抗压强度值;如最大值和最小值的差均超过中间值的15%，则该组试件的试验结果无效。最小值与中间值比较：(47.6-42.3)/47.6=11.13%，最大值与中间值比较：(54.9-47.6)/47.6=15.34%，因此应把最大及最小一并去除，取中间值47.6MPa为抗压强度值。参见教材P82。
12.进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的()，并不应少于3根。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
A
单桩静承载力试验，试验数量在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数的1%，并不应少于3根，工程总桩数50根以下不少于2根。参见教材P87。
13.进行工程质量统计分析时，因分组组数不当绘制的直方图可能会形成()直方图。
A.折齿型
B.孤岛型
C.双峰型
D.绝壁型
A
折齿型是由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图;孤岛型是原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的;双峰型，是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的;绝壁型，是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素影响所造成的。参见教材P73。
14.提供工程地质条件技术参数并满足施工图设计要求，是()勘察阶段的主要任务。
A.可行性研究
B.选址
C.初步
D.详细
D
详细勘察提出设计所需的工程地质条件的各项技术参数，对基础设计、地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程等具体方案做出岩土工程计算与评价，以满足施工图设计的要求。参见教材P95。
15.为解决重大技术问题，在()之后可增加技术设计。
A.方案设计
B.初步设计
C.扩初设计
D.施工图设计
B
有独特要求的项目，或复杂的，采用新工艺、新技术又缺乏设计经验的重大项目，或有重大技术问题的主体单项工程，在初步设计之后可增加单项技术设计阶段。参见教材P97。
16.项目监理机构实施设计阶段相关服务时，属于施工图设计协调管理工作的是()。
A.协助审查施工图是否符合工程建设强制性标准
B.协助审查施工图中的消防安全性
C.协助建设单位建立设计过程的联席会议制度
D.***
C
工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好下列工作(1)协助建设单位审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备(简称“四新”)在相关部门的备案情况;(2)协助建设单位建立设计过程的联席会议制度，组织设计单位各专业主要设计人员定期或不定期开展设计讨论.共同研究和探讨设计过程中出现的矛盾，集思广益，根据项目的具体特性和处于主导地位的专业要求进行综合分析，提出解决的方法;(3)协助建设单位开展深化设计管理。参见教材P。
17.根据工程质量安全手册(试行)》关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是()。
A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水
B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置
c.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕
D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s
B
楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置。选项A错误，严禁在混凝土中加水。泵送混凝土坍落度不符合要求，泵送前要用足够的水泥浆来润滑管壁。选项C错误，混凝土应在初凝时间内浇筑完毕。选项D错误，混凝土振捣棒每次插入振捣的时间为20~30秒左右。参见教材P。
18.关于项目监理机构对检验批验收的说法，正确的是()。
A检验批施工完成后就可以验收
B.检验批应在隐蔽工程隐蔽后验收
C.检验批应在分项工程验收后验收
D.检验批在施工单位自检合格并报验后可以验收
D
验收前，施工单位应对施工完成的检验批进行自检，对存在的问题自行整改处理，合格后填写检验批报审、报验表及检验批质量验收记录，并将相关资料报送项目监理机构申请验收。参见教材P。
19.项目监理机构对施工方案的审查内容是()。
A.施工总平面布置
B.计算书及相关图纸
c.资金、劳动力等资源供应计划
D.施工预算
B
审查施工方案的基本内容是否完整，包括：(1)工程概况：分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件;(2)编制依据：相关法律法规、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等;(3)施工安排：包括施工顺序及施工流水段的确定、施工进度计划、材料与设备计划;(4)施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检验标准等;(5)施工保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等;(6)计算书及相关图纸。参见教材。
20.关于见证取样工作的说法，正确的是()。
A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行
B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案
C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任
D.负责见证取样的监理人员应有资格证书
B
选项A错误，取样应在见证人员旁站下进行，取样数量及方法应按相关技术标准、规范、规程的规定抽取。选项C错误，施工单位从事取样的人员一般应由试验室人员或专职质检人员担任。选项D错误，负责见证取样的监理人员要具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格，且要取得见证人员培训合格证书。参见教材P。
21.项目监理机构实施平行检验的项目、数量、频率和费用应按()执行。
A.相关法规
B.质量检测管理办法
C.合同约定
D.施工方案
C
平行检验的项目、数量、频率和费用等应符合建设工程监理合同的约定。参见教材P。
22.根据工程质量安全手册(试行)》高处作业吊篮内作业人员不应超过()。
A.1人
B.2人
C.3人
D.专项施工方案所确定的人数
B
对于高处作业吊篮的使用，各限位装置应齐全有效，安全锁必须在有效的标定期限内，吊篮内作业人员不应超过2人。参见教材P。
23.根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定》施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是()工程。
A.开挖深度为4.5m的基坑
B.45m高的脚手架
C.悬挂高度为m的高处作业吊篮
D.20m高的悬挑脚手架
D
对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。选项ABC属于危险性较大的分部分项工程范围。参见教材P。
31.按费用构成要素划分下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是()。
A工伤保险费
B.养老保险费
C.劳动保护费
D流动施工津贴
C
选项AB属于规费;选项C属于企业管理费;选项D属于人工费。参见教材P14。
32.某进口设备按人民币计算的离岸价格万元，国外运费5万元，国外运输保险费0.9万元。进口关税税率10%，增值税税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税税额为（）万元
A.27.
B.28.
C.30.
D.30.
D
进口设备到岸价-离岸价+国外运费+国外运输保险费-+5+0.9-.9(万元)，进口设备增值税税额=(到岸价+进口关税+消费税)×增值税=(.9+.9×10%)×13%=30.(万元)。参见教材P29。
33.某新建项目建设期2年，计划银行贷款0万元。第一年贷款万元，第二年贷款万元，年利率5%。则该项目估算的建设期利息为()。
A.90.00
B..25
C..00
D..50
B
建设期第1年应计利息：/2×5%-45(万元)，第2年应计利息：(+45+/2)×5%=.25(万元)，建设期利息=45+.25=.25(万元)。参见教材P36。
34.下列可行性研究内容中属于建设方案研究与比选的是()
A产品价格现状及预测
B筹资方案与资金使用计划
C.产品竞争力优劣势分析
D.产品方案与建设规模
D
建设方案研究与比选主要包括：(1)产品方案与建设规模;(2)工艺技术和主要设备方案;(3)厂(场)址选择;(4)主要原材料、辅助材料、燃料供应;(5)总图运输和土建方案;(6)公用工程;(7)节能、节水措施;(8)环境保护治理措施方案;(9)安全、职业卫生措施和消防设施方案;(10)项目的组案等。参见教材P65。
35.某项两年期借款年利率为6%，按月复利计息，每季度结息一次，则该项借款的季度实际利率为()。
A.1.%
B.1.%
C.1.%
D.1.%
A
季度实际利率=(1+6%/12)-1=1.%。参见教材P71。
36.采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资拟建项目规模为已建类似项目规模的五倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是()。
A.0.2~0.5
B.0.6~0.7
C.0.8~0.9
D.1.1~1.5
C
若已建类似项目规模和拟建项目规模的比值为0.5~2，x的取值近似为1;若已建类似项目规模与拟建项目规模的比值为2~50，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则x的取值为0.6~0.7;若是靠增加相同规格设备的数量达到时，x的取值为0.8~0.9。参见教材P77。
37.某项目建设投资万元，建设期贷款利息万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为()。
A.16.25%
B.17.50%
C.20.00%
D%
B
总投资收益率=项目达到设计生产能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润/总投资=(+20)/(++90/30%)=17.5%。参见教材P84。
38.民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是()
A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低
B单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好
C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少
D.全寿命周期的高性价比
D
“经济”不能简单的理解为追求造价，不能狭隘地理解为投入少就是经济，而是追求全寿命的经济、高性价比的经济。参见教材P97。
39.招标投标过程中，出现招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符时，投标人的正确做法是()。
A.以设计图纸的要求为准进行报价并加备注
B.根据设计单位确认的项目特征报价
C.以招标工程量清单的项目特征描述和设计图纸分别报价
D.以招标工程量清单的项目特征描述为准进行报价
D
招标投标过程中，出现招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符时，应以招标工量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。参见教材P。
40某工程原定年6月30日竣工，因承包人原因，工程延至年10月30日竣工，但在年7月因法律法规的变化导致工程造价增加万，则该工程合同价款的正确处理方法是()。
A不予调增
B.调增万
C.调增万
D调增万
A
施工合同履行过程中经常出现法律法变化引起的合同价格调整问题。招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。参见教材P。
41.监理工程师控制工程进度应采取的技术措施是()
A.编制进度控制工作细则
B.建立工程进度报告制度
C.建立进度协调工作制度
D.加强工程进度风险管理
A
进度控制的技术措施主要包括：
使承包商在合理的状态下施工;
(1)审查承包商提交的进度计划，
(2)编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制;
(3)采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。参见教材P3.
42.下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间有置上开展状态的参数是()
A.施工过程和流水强度
B.流水强度和工作面
C.流水段和施工过程
D.工作面和流水段
D
空间参数是表达流水施工在空间布置上开展状态的参数，通常包括工作面和施工段。参见教材P23.
43.某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为( )天.
A.10
B.12
C.14
D.16
C
流水施工工期-(3+3-1)×2+2×2=天。注意题干中是各施工过程之间存在2天间歇时间。参见教材P27。
44.某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成和最晚完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最晚开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是( )
A.1
B.2
C.3
D.4
A
相邻两项工作之间的时间间隔是指本工作的最早完成时间与其紧后工作最早开始时间之间可能存在的差值。工作E和F之间的时间间隔=7-6=1。参见教材P46.
75.建筑工程管理(CM)方法是指工程实施采用()的生产组织方式。
A.故障作业
B.关键路径
C精益作业
D.快速路径
D
CM的基本指导思想是缩短工程项目的建设周期，它采用快速路径(Fast-Track)的生产组织方式，特别适用于那些实施周期长、工期要求紧迫的大型复杂建设工程。参见教材P。
76.建设工程的施工进度控制工作细则，可看作是开展工程监理工作的()。
A.施工图设计
B.初步设计
C.总体性设计
D.方案设计
A
施工进度控制工作细则是对建设工程监理规划中有关进度控制内容的进一步深化和补充。如果将建设工程监理规划比作开展监理工作的“初步设计”施工进度控制工作细则就可以看成是开展建设工程监理工作的“施工图设计”它对监理工程师的进度控制实务工作起着具体的指导作用。参见教材P。
77.监理工程师控制工程施工进度时进行的工作是()。
A.汇总整理工程技术资料
B.及时支付工程进度款
C.编制或审核施工进度计划
D.编制工期索赔意向报告
B
在施工过程中，监理工程师应经常提醒业主履行自己的职责，提前做好施工场地及设计图纸的提供工作，并能及时支付工程进度款，以减少或避免由此而造成的工程延期。参见教材P。
78.监理工程师在审批工程延期事件时，应根据()来确定是否批准。
A.工程延误时间
B.合同规定
c承包单位赶工费用
D.建设单位要求
B
当延期事件发生以后，监理工程师应根据合同规定进行妥善处理。既要尽量减少工程延期时间及其损失，又要在详细调查研究的基础上合理批准工程延期时间。参见教材P。
79.为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的施工技术措施是()。
A.采用更先进的施工机械
B.增加工作面
C.实施强有力的调度
D.增加施工队伍
A
具体的技术措施有(1)改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间;(2)采用更先进的施工方法，以减少施工过程的数量(如将现浇框架方案改为预制装配方案);(3)采用更先进的施工机械。参见教材P。
80.监理工程师师在协助业主进行物资供应决策时，应进行的工作是( )。
A编制物资供应招标文件
B.提出物资供应分包方式
C.确定物资供应单位
D.签订物资供应合同
B
监理工程师协助业主进行物资供应决策的主要工作有：(1)根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求;(2)提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可;(3)与业主协商提出对物资供应单位的要求以及在财务方面应负的责任。参见教材P。
二.多选题
81.根据房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》建设行政主管部门对工程实体质量监督的内容有( )。
A.抽查施工单位完成施质量的行为
B.抽查涉及工程主体结构安全的工程实体质量
C.抽查涉及主要使用功能的工程实体质量
D.抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量
E.对工程竣工验收进行监督
BCDE
工程质量监督管理包括下列内容：
(1)执行法律法规和工程建设强制性标准的情况;
(2)抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量;
(3)抽查工程质量责任主体(建设、勘察、设计、施工和监理单位)和质量检测等单位的工程质量行为;
(4)抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量;
(5)对工程竣工验收进行监督;
(6)组织或者参与工程质量事故的调查处理;
(7)定期对本地区工程质量状况进行统计分析;
(8)依法对违法违规行为实施处罚。
82.建设工程保修期内出现的质量问题，不属于施工单位保修责任的有( )。
A.建设单位负责采购的给排水管道破裂
B.分包单位完成的屋面防水工程出现渗漏
C.建设单位使用不当造成的质量缺陷
D.运输公司货车撞裂建筑墙体
E.不可抗力造成的质量缺陷
CE
建设工程保修期内出现的质量问题，不属于施工单位保修范围：
(1)因使用不当或者第兰方造成的质量缺陷;(2)不可抗力造成的质量缺陷。参见教材P10。
83.ISO质量管理体系中，领导作用的基本内容有()。
A.确定质量方针、目标
B.形成内部环境
C.识别相关方关系
D.建立PDCA循环
E.建立管理评审机制
ABE
领导作用的基本内容包括：(1)确定质量方针、质量目标;(2)建立组织的发展前景;(3)形成内部环境;(4))确立组织结构、职责权限和相互关系;(5)提供所需资源;(6)培训教育，人才资源;(7)管理评审。参见教材P20~21。
84.在卓越绩效模式中，为了实现质量对组织绩效的增值作用，需要
A.标准化导向
B.符合性评审
C.质量管理与质量经营的系统融合
D.促进组织效率最大化
E促进顾客价值最大化
CDE
卓越绩效模式中，强调质量对组织绩效的增值和贡献。卓越绩效评价准则》中的质量，是组织的一种系统运营的全面质量。它
85.采用排列图法分析工程质量影响因素时，可将影响因素分为()。
A.偶然因素
B.主要因素
c.系统因素
D.次要因素
E.一般因素
CDE
排列图在实际应用中，实际应用中，通常按累计频率划分为(0%~80%)、(80%~90%)、(90%~%)三部分，与其对应的影响因素分别为A、B、C三类。A类为主要因素，B类为次要因素，C类为一般因素。参见教材P67。
86.进行砌体结构实体质量检测时，需要进行的强度检测有()。
A.砌筑块材强度
B.砌筑砂浆强度
C.砌体结构
D.砌块材料强度
E砌体强度
ABE
87.钢结构工程的焊缝质量无损检测，应满足的要求有( )。
A.一级焊缝应%检验9
B.特殊焊缝应进行不小于85%比例的抽验
C.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽验
D.二级焊缝应进行不小于20%比例的抽验
E.一般情况下，三级焊缝可不进行抽验
ADE
对设计上要求全焊透的一、二级焊缝和设计上没有要求的钢材等强对焊拼接焊缝的质量，可采用超声波探伤的方法检测，其检测设备和工艺要求应符合现行国家标准焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定GB/T的①一级焊缝应%检验，其合格等级不应低于现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/TB级检验的Ⅱ级要求。②二级焊缝应进行抽验，抽验比例不小于20%，其合格等级不应低于现行国家标准焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定GB/T和行业标准的相关规定。③三级焊缝应根据设计要求进行相关的检测，一般情况下可不进行元损检测。参见教材P90。
93.当分部工程较大或较复杂时，可按()将分部工程划分为若干子分部工程。
A.材料种类
B.施工特点
C.工程部位
D.专业系统
E.质量要求
AB
当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别将分部工程划分为若干子分部工程。参见教材P。
94.总监理工程师组织主体结构分部工程验收时，应参加验收的人员有( )。
A.设计单位项目负责人
B.勘察单位项目负责人
C.施工单位技术质量部门负责人
D.施工单位项目负责人
E.建设单位项目负责人
ACD
设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。参见教材P。
95.单位工程竣工验收时需要核查的安全和功能检验资产中，属于“建筑与结构”部分的项目有()。
A.桩基承载力检验报告
B.节能保温测试记录
C.给水管道通水试验
D.沉降观测测量记录
E.混凝土强度试验报告
ABDE
选项C属于给水排水与供暖。参见教材P。
96.监理单位向建设单位提交的质量事故处理报告中应包括的内容有()。
A.质量事故的工程部位
B.事故发生的原因
C.事故的责任人及其责任
D.事故处理的过程
E事故处理的结果
ADE
质量事故书面报告应包括如下内容：(1)工程及各参建单位名称;(2)质量事故发生的时间、地点、工程部位;(3)事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失昨初步估计;(4)事故发生原因的初步判断;(5)事故发生后采取的措施及处理方案;(6)事故处理的过程及结果。参见教材P。
97.项目监理机构处理施工单位提出的工程变更费用时，正确的做法有( )。
A.自主评估工程变更费用
B组织建设单位、施工单位协商确定工程变更费用
C.根据工程变更引起的费用和工期变化变更施工合同
D.变更实施前，与建设单位、施工单位协商确定工程变更的计价原则、方法
E建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，自主确定一个价格作为最终结算的依据
BD
处理施工单位提出的工程变更费用：
(1)总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估。
(2)总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。
(3)项目监理机构可在工程变更实施前与建设单位、施工单位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款。
(4)建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，项目监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时支付工程款的依据。工程变更款项最终结算时，应以建设单位与施工单位达成的协议为依据。参见教材P9。
98.下列费用中，属于建筑安装工程措施项目费的有( )。
A.建筑工人实名制管理费
B.大型机械进出场及安拆费
C.建筑材料鉴定、检查费
D.工程定位复测费
E.施工单位临时设施费
ABDE
选项C属于企业管理费中的检验试验费。参见教材P18。
99.下列费用中，属于引进技术和进口设备其他费的有()。
A.单台设备调试费用
B.进口设备检验鉴定费用
C.设备无负荷联动试运转费用
D.国外工程技术人员来华费用
E.生产职工培训费用
BD
引进技术及进口设备其他费用，包括出国人员费用、国外工程技术人员来华费用、技术引进费、分期或延期付款利息、担保费以及进口设备检验鉴定费。参见教材P34。
.相比其他债务资金筹措渠道与方式，债券筹资的优点有()
A.保障股东控制权
B.发挥财务杠杆作用
C.便于调整资本结构
D.经营性灵活
E筹资成本较低
ABCE
债券筹资的优点：(1)筹资成本较低。(2)保障股东控制权。(3)发挥财务杠杆作用。(4)便于调整资本结构。参见教材p45。
.确定建设工程施工进度分解目标时，需考虑( )。
A.合理安排土建与设备的综合施工
B.尽早提供可动用单元
C.同类工程建设经验
D.承包单位控制能力
E.外部协作条件配合情况
ABCE
在确定施工进度分解目标时，还要考虑以下各个方面：
(1)对于大型建设工程项目，应根据尽早提供可动用单元的原则，集中力分期分批建设，以便尽早投入使用，尽快发挥投资效益;
(2)合理安排土建与设备的综合施工;
(3)结合本工程的特点，参考同类建设工程的经验来确定施工进度目标。避免只按主观愿望盲目确定进度目标，从而在实施过程中造成进度失控;
(4)做好资金供应能力、施工力量配备、物资(材料、构配件、设备)供应能力与施工进度的平衡工作，确保工程进度目标的要求而不使其落空;
(5)考虑外部协作条件的配合情况;
(6)考虑工程项目所在地区地形、地质、水文、气象等方面的限制条件。参见教材P.
《监理概论》51.根据项目法人责任制有关规范，项目董事会的职权有( )。
A.上报项目初步设计和概算文件
B组织工程建设实施
C解决建设工程中出现的重大问题
D负责提出项目竣工验收申请报告
E组织项目后评价
ACD
建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金，审核、上报项目初步设计和概算文件;审核、上报年度投资计划并落实年度资金;提出项目开工报告;研究解决建设过程中出现的重大问题;负责提出项目竣工验收申请报告;审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务;聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。参见教材P7。
52.生产经营单位的主要负责人需要履行的安全生产管理职责有()
A组织制定本单位安全生产规章制度和操作流程
B保证本单位安全生产投入的有效实施
C统筹使用生产经营资金和安全生产专项资金
D组织生产安全事故调查和处理
E组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
ABE
安全生产法》第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
(1)建立、健全本单位安全生产责任制;
(2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;
(3)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;
(4)保证本单位安全生产投入的有效实施;
(5)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安金事故隐患;
(6)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
(7)及时、如实报告生产安全事故。参见建设工程监理相关法规文件汇编》教材P68。
75.根据建设工程监理规范》需要由施工项目经理签字并加盖施工单位公章的报审表有()。
A工程开工报审表
B工程复工报审表
C工程款支付报审表
D工程临时或最终延期报审表
E单位工程竣工验收报审表
AE
需要由施工项目经理签字并加盖施工单位公章的表式：“B.0.2工程开工报审表”“B.0.10单位工程竣工验收报审表”必须由项目经理签字并加盖施工单位公章。参见教材P。
76.根据《建设工程监理规范》属于设备监造工作的有( )。
A编制设备制造计划
B编制设备制造方案
C审查原材料的质量证明文件
D参加设备整机性能检测
E参加设备运到现场的交接
CD
设备监造包括：(1)项目监理机构应检查设备制造单位的质量管理体系;审查设备制造单位报送的设备制造生产计划和工艺方案，设备制造的检验计划和检验要求，设备制造的原材料、外购配套件、元器件、标准件，以及坯料的质量证明文件及检验报告等。(2)项目监理机构应对设备制造过程进行监督和检查;(3)项目监理机构应审核设备制造过程的检验结果，并检查和监督设备的装配过程;(4)项目监理机构应参加设备整机性能检测、调试和出厂验收;(5)专业监理工程师应审查设备制造单位报送的设备制造结算文件;(6)规定了设备监造文件资料应包括的主要内容。参见教材P57~58。
77.下列风险识别方法中，属于专家调查法的有( )。
A初始清单法
B.流程图法
C.德尔菲法
D经验数据法
E访谈法
CE
专家调查法主要包括头脑风暴法、德尔菲法和访谈法。参见教材P。
78.根据工程项目管理单位与建设单位的结合方式不同，全过程集成化项目管理服务模式有()。
A.独立式
B融合式
C.植入式
D复合式
E总控式
ABC
目前在我国工程建设实践中，按照工程项目管理单位与建设单位的结合方式不同，全过程集成化项目管理服务可归纳为独立式、融合式和植入式三种模式。参见教材P。
79.CM模式中采用快速路径法的优越性有( )。
A.可以减少工程变更的数量
B.可以将设计工作与施工搭接起来
C.可以缩短建设周期
D.可以减小施工阶段组织协调难度
E.可以减小施工阶段目标控制的难度
BC
采用快速路径法可以将设计工作和施工招标工作与施工搭接起来，整个建设周期是第一阶段设计工作和第一次施工招标工作所需要的时间与整个工程施工所需要的时间之和。与传统模式相比，快速路径法可以缩短建设周期。但实际上，与传统模式相比，快速路径法大大增加了施工阶段组织协调和目标控制的难度。参见教材P.
80.Projectcontrolling与工程项目管理服务的共同点有()
A工作属性相同
B.服务时间相同
C控制目标相同
D工作内容相同
E控制原理相同
ACE
ProjectControllg与工程项目管理服务具有一些相同点，主要表现在：
一是工作属性相同，即都属于工程咨询服务;二是控制目标相同，即都是控制建设工程质量、造价、进度三大目标;三是控制原理相同，即都是采用动态控制、主动控制与被动控制相结合并尽可能采用主动控制。参见教材P。
一、单选题
1.保证合同中，债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。
A.1
B.3
C.6
D.12
C
保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责在。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。参见教材P13.
2.根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前)天通知承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28
B
总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人。参见教材P。
3.安装工程一切险通常应以()为保险期限。
A.整个工期
B.设备生产至安装完成期间
c.工程全寿命期
D.施工安全合同有限期
A
安装工程一切险的保险期限，通常应以整个工期为保险期限。参见教材P21。
4.根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是()。
A.勘察机构设置
B.勘察工作难点分析
c.发包人要求
D.勘察工作具体措施
c
勘察设计招标文件应当包括下列内容：(1)招标公告或投标邀请书;(2)投标人须知;(3)评标办法;(4)合同条款及格式;(5)发包人要求;(6)投标文件格式;(7)投标人须知前附表规定的其他资料。参见教材P31。
5.根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为()日。
A.30
B.60
C.90
D.
c
除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。参见教材P33.
6.根据《标准设计招标文件》，工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是()。
A.形式评审、设计方案评审、报价评审
B.形式评审、资格评审、响应性评审
c.资格评审、响应性评审、设计方案评审
D.资格评审、报价评审、设计方案评审
B
依据国家发展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，在初步评审阶段，应进行形式评审、资格评审和响应性评审。参见教材P35。
7.根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将()的优先排序。
A.设计方案得分高
B.设计资质等级高
c.投标报价低
D.项目负责人业绩优
c
工程设计评标中应按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。如综合评分相等时，以投标报价低的优先。参见教材P36。
8.根据《标准施工招标文件》，投标预备会在投标截止时间()日前召开。
A.5
B.7
C.10
D.15
D
考虑到在踏勘现场后投标人有可能对招标文件部分条款进行质疑，组织投标人踏勘现场的时间一般应在投标截止时间15日前及投标预备会召开前进行。参见教材P43。
9.对于技术复杂专业性强的项目，从专家库中随机抽数的评标专家难以保证胜任评标工作的，可有由()直接确定评标专家
A.招投标鉴定机构
B.上级主管部门
C.招标代理机构
D.招标人
D
评标委员会的专家成员应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。一般项目，可以采取随机抽取的方式，技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。参见教材P43.
10.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为()。
A.0.8
B.1.0
C.1.2
D.1.8
A
定值权重与可调因子变值权重之和为1.参见教材P94.
11.关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是()。
A.资格预审适用于邀请招标方式
B.资格后审适用于投标人数量较多的情形
c.鼓励同时采用资格预审和资格后审
D.资格预审与资格后审的审查内容一致
D
选项A，对于公开招标的项目，实行资格预审;选项B，资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目;选项c，资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间是不同的，审查的内容是一致的。参见教材P50。
12.对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是()。
A.经评审的最低投标价法
B.有限数量评审法
c.最低评标价法
D.综合评估法
c
最低评标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目。参见教材P54。
13.采用综合评估法评标时，应根据投标人报价和()计算投标报价偏差率。
A.投标限价
B.评标基准价
c.最低评标价
D.投标平均价
B
偏差率=%×(投标人报价-评标基准价)/评标基准价。参见教材P58。
14.根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。
A.30
B.60
C.90
D.
c
因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。参见教材P.
15.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指()。
A.设计负责人
B.设计专业负责人
c.项目经理
D.项目技术负责人
A
投标人资格要求：项目经理应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，设计负责人应当具备工程设计类注册执业资格。参见教材P60。
16.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是()。
A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审
B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审
c.不进行报价，由评标委员会评估
D.不计入报价，中标后单独报价评审
B
承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。参见教材P。
17.直接订购方式适用于采购()的设备。
A.贵重
B.进口
C.交货周期短
D.单一来源
D
直接订购方式多适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得，或必须由原供货商提供产品或向原供货商补订的采购。参见教材P62。
18.根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注()，以便装卸和搬运。
A.起吊点和平衡点
B.平衡点和支点
c.支点和重心
D.重心和起吊点
D
对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。参见教材P.
19.业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报()价。
A.FOB
B.CIF
C.FCA
D.CIP
A
招标文件可要求国外供货方(卖方)报FOB价，即装运港船上交货价。参见教材P64。
20.根据《标准材料采购招标文件》，初步评审材料采购投标文件时，属于响应性评审内容的是()。
A.业绩要求
B.联合体协议书
C.交货期
D.投标人名称
C
响应性评审则主要审查投标报价、投标内容、交货期、质量要求、投标有效期、投标保证金、权利义务、投标材料及相关服务等是否符合规定。参见教材P69。
21.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是()。
A.独立评价值
B.加权评价值
C.综合评价值
D.基准评价值
D
最优的评价因素响应值得最高评价值，该最高评价值称为基准评价值，其余的评价因素响应值将依据其优劣程度获得相应的评价值。参见教材P72。
22.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()。
A.特别法人
B.企业法人
c.非法人组织
D.非营利法人
B
依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人。参见教材P76。
23.建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是()
A.投标人的投标报价明显低于其实际成本
B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标
C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件
D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求
c
下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标;二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人根据规定未能提交履约保证金;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。参见教材P16~17.
24.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的实验报告格式要求是()
A.加盖试验室公章并由试验负责人签字
B.加盖试验室公章并由项目负责人签字
c.加盖CMA章并由项目负责人签字确认
D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认
D
试验报告的格式应当符合CMA计量认证体系要求，加盖CMA章并由试验负责人签字确认。参见教材P80。
25.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是()。
A.投标书
B.工程量清单
C.业主要求
D.设计标准
c
银皮书合同文件的组成及其优先次序是：(1)合同协议书;(2)专用合同条件;(3)通用合同条件;(4)业主要求;(5)明细表;(6)投标书;(7)联合体保证(如投标人为联合体);(8)其他组成合同的文件。参见教材P。
26.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，因设计人未能按合同计划提供图纸，导致施工承包人不能按监理人批准的进度计划施工而造成损失的该损失最终应由()承担。
A.发包人
B.施工承包人
C.设计人
D.监理人
A
通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的。由于提供图纸延误，属于发包人的原因，应由发包人承担。参见教材P.
27.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序()。
A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人
B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人
c.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料
D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复
A
设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。参见教材P85。
28.据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过()日。
A.14
B.21
C.28
D.30
A
除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。参见教材P86。
29.根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在()中明确规定。
A.招标文件
B.招标公告
c.资格预审文件
D.资格预审公告
A
施工评标办法应在招标文件中明确规定。参见教材P54~~59.
30.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是( )。
A.组织设计交底
B.编制施工环保措施计划
c.审批施工组织设计
D.组织论证专项施工方案
A
发包人的义务包含提供施工场地、组织设计交底、约定开工时间。参见教材P97。
31.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是( )。
A.可以由发包人发出
B.只能由监理人发出
C.可以由承包人发出
D.只能由发包人发出
B
变更意向书及变更指示发出主体都只能由监理人发出。参见教材P。
32.某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同己标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为()
A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价
B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定
c.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定
D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定
c
变更的估价原则：(1)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用;(2)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价;(3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。参见教材P。
33.工程施工评标中，投标人投标报价是否低于其成本，应当由()认定。
A.招标人
B.评标委员会
c.招投标监督机构
D.市场监督管理机构
B
评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。参见教材P37。
34.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由()承担。
A.发包人
B.监理人
c.发包人和承包人共同
D.承包人
D
承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所需金额从拟支付给承包人的款项中扣除。参见教材P。
35.为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时，可按照()来确定招标类型。
A.设备生产周期
B.安装工程实施周期
C.设备安装条件
D.各部分所占费用比例
D
如果采用合并招标，可以按照各部分所占的费用比例来确定具体招标类型，通常设备占费用比例大的，可按设备招标，安装工程占费用比例大的，则可按安装工程招标。参见教材P63.
36.根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在()后将其移交发包人。
A.工程缺陷责任期届满
B.工程竣工
C.工程竣工验收合格
D.工程最终结算
B
承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。参见教材P98。
37.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由()承担。
A.发包人
B.承包人
c.发包人和监理人共同
D.参与验收的各方共同
A
发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。参见教材P。
38.某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由()承担。
A.发包人
B.承包人
c.发包人和监理人共同
D.参与验收的各方共同
B
对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。参见教材P。
39.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的( )完全负责。
A.完备性、可靠性、先进性
B.完备性、正确性、经济性
c.适用性、先进性、经济性
D.正确性、适用性、可靠性
D
勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。参见教材P79。
40.根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求;②价格清单;③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是()。
A.①-②-③
B.③-②-①
C.③-①-②
D.②-③-①
c
在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用条款;(5)通用合同条款;(6)发包人要求;(7)承包人建议书;(8)价格清单;(9)其他合同文件一经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。参见教材P。
41.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是()。
A.设计文件
B.施工组织设计
c.价格清单
D.承包人建议书
A
承包人文件中最主要的是设计文件。参见教材P。
42.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以()为准。
A.描述更为严格的内容
B.规范标准描述的内容
c.发包人要求所描述的内容
D.行业惯例遵循的内容
A
设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。参见教材P85。
43.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按()执行。
A.争议评审组的评审意见
B.发包人的意见
C.承包人的意见
D.总监理工程师的确定
D
发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或挺起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。参见教材P。
44.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自()之日起。
A.招标人发出中标通知书
B.发承包双方签订合同
C.中标人接到中标通知书
D.监理人发出开工通知
B
履约担保，担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。参见教材P90。
45.根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自()时起由卖方转移到买方。
A.交付
B.核验
C.清点
D.签约
A
合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。参见教材P。
46.根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的()作为交货款。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
c
卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%。参见教材P。
47.根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定内向卖方支付合同价格的()结清款。
A.10%
B.5%
C.3%
D.2%
B
全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结清款。
48.根据FIDIC《施工合同条件》承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到()之日止。
A.承包商提交工程竣工验收申请
B.业主颁发工程接收证书
C.承包商提交工程竣工结算申请
D.业主颁发工程缺陷责任
B
承包商应从开工日期起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止。参见教材P。
49.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为()。
A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书
B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书
C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书
D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书
B
监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后，雷监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。参见教材P.
50.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是()。
A.履约保证
B.承包商预付款
C.区段竣工
D.测试和缺陷
D
工程施工合同(ECC)，核心条款(CoreClauses)是施工合同的主要共性条款，包括总则;承包商的主要责任;工期：测试和缺陷;付款;补偿事件;所有权;风险和保险;争端和合同终止等9条，构成了施工合同的基本构架，适用于施工承包、设计施工总承包和交钥匙工程承包等不同模式。参见教材P。
二.多选题
1.工程施工投标资格预审公告包括的内容有()
A.招标条件
B.项目概况与招标范围
C.资格预审方法
D.申请人资格要求
E.招标保证金要求
ABCD
本题考查的是标准资格预审文件的组成。资格预审公告包括招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等公告内容。参见教材P50。
2.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有()。
A.向业主提供工程设计标准
B.向业主提交月进度报告
C.向业主提供临时操作与维护手册
D.向工程师报批所有分包商
E.对业主人员进行操作与维修培训
BCE
本题考查的是《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》。选项A错误，设计和技术标准属于“业主要求”的内容，不是承包商向业主提供的;选项B正确，承包商的主要责任和义务中包括编制提交月进度报告;选项c正确，在竣工试验开始前，承包商还应向业主提供临时的操作与维护手册;选项D错误，只有在专用合同条件中对分包商有要求的，承包商才需在不少于28天前向业主通知;选项E正确，承包商的主要责任和义务中包括对业主人员进行工程操作和维修培训。参见教材P~。
3.关于CM合同模式的说法，正确的有()
A.风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式
B.代理型CM承包商负责工程分包的发包
C.CM合同属于管理承包合同。
D.代理型CM承包商不承担工程实施风险
E.风险型CM承包商只负责施工阶段的组织管理工作
ACD
本题考查的是CM合同模式。选项B错误，对于代理型CM模式，CM承包商只为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订CM承包商不承担项目实施的风险;选项E错误，风险型CM承包商的工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施工阶段的组织管理工作。参见教材P。
4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括()。
A.付款周期末已实施工程的价款金额
B.工程预付款的支付金额
c.工程预付款的扣回金额
D.按合同约定价格调整的金额
E.按合同约定经监理人核实的计日工金额
AE
质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。参考《投资控制》P。
5.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方需在专用合同条款中约定承包人向监理人提供的设计文件的()。
A.内容
B.格式
C.数量
D.地点
E.时间
ACE
承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。参见教材P。
6.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设备和工程保险的()
A.投保时间
B.投保险种
c.保险范围
D.保险期限
E.投保对象
BCD
承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用条款中明确约定。参见教材P。
7.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生()下列事件的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。
A.争议评审组对监理人确定的修改
B.异常恶劣的气候条件
c.基准资料有误
D.发包人原因造成质量不合格
E.行政审批延误
ABE
选项CD可以索赔工期、费用和利润。参见教材P。
8.建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有()。
A.材料生产制造
B.材料交接程序
C.质量检验方式
D.材料质量要求
E.合同价款支付
BCDE
建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要涉及交接程序、检验方式、质量要求和合同价款的支付等。
9.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法有()。
A.迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%
B.迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%
C.*****
D.*****
E.*****
AB
迟延交付违约金的计算方法如下：(1)从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%;(2)从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%;(3)从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。参见教材P。
10.合同法律关系的构成要素有()。
A.目标
B.主体
C.客体
D.内容
E.性质
BCD
合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。参见教材P7。
11.关于抵押权的说法正确的是()。
A.以动产抵押的，抵押权在主债务履行时生效
B.以建设用地使用权抵押的，该土地上建筑物一并抵押
C.以正在建造的建筑物抵押的，应办理在建工程抵押登记
D.设立抵押权，当事人应采用书面形式订立抵押合同
E.使用权不明的财产不得抵押
BCDE
选项A错误，当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记，不得对抗善意第三人。
12.投保建筑工程一切险的工程，保险人对()造成的损失不予赔偿。
A.地面下陷
B.设计错误
C.维修保养
D.正常检修
E.气温变化
BCDE
保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：(1)设计错误引起的损失和费用;(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用;(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用;(4)非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失;(5)维修保养或正常检修的费用;(6)档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失;(7)盘点时发现的短缺;(8)领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失;(9)除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失;(10)除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。参见教材P19。
13.依法必需进行勘察设计招标的项目招标时应具备的条件有()。
A.招标人已经依法成立
B.已确定勘察设计单位初选名单
C.勘察设计资金来源已经落实
D.必需的勘察设计基础资料已收集完成
E.已组织投标申请人踏勘现场
ACD
根据现行规定，依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备下列条件：(1)招标人已经依法成立;(2)按照国家有关规定需要履行金或者资金来源已经落实;(4)所必需的勘察设计基础资料已经收集完成;(5)法律法规规定的其他条件。参见教材P28。
14.招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有()。
A.招标工作范围
B.计划工期
C.对投标人的资质要求
D.招标费用预算
E.评标办法
ABC
招标备案文件应说明：招标工作范围;招标方式;计划工期;对投标人的资质要求;招标项目的前期准备工作的完成情况;自行招标还是委托代理招标等内容。参见教材P40。
15.根据标准资格预审文件》资格预审公告的内容包括()。
A.招标条件
B.项目概况与招标范围
C.预审办法
D.资格要求
E.投标保证金要求
ABCD
资格预审公告：包括招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等公告内容。参见教材P50。
16.分项报价表的内容包括()。
A.规格
B.单位
C.性能
D.数量
E.总价
BDE
分项报价表的内容包括：(1)分项名称;(2)单位;(3)数量;(4)单价(元);(5)总价(元);(6)合计报价。参见教材P64。
17.根据国家发展改革委员会等九部委标准材料采购招标文件》材料采购投标文件应包括的内容有()。
A.商务和技术偏差表
B.技术支持资料
C.材质标准
D.合同条款修改建议
E.资格审查资料
ABCE
材料采购投标文件应包括下列内容：(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)商务和技术偏差表;(6)分项报价表;(7)资格审查资料：(8)投标材料质量标准;(9)技术支持资料;(10)相关服务计划;(11)投标人须知前附表规定的其他资料。参见教材P67。
18.工程施工投标资格预审公告包括的内容有()。
A.招标条件
B.项目概况与招标范围
C.资格预审方法
D.申请人资格要求
E.招标保证金要求
ABCD
本题考查的是标准资格预审文件的组成。资格预审公告包括招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等公告内容。参见教材P50.
19.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有()。
A.向业主提供工程设计标准
B.向业主提交月进度报告
C.向业主提供临时操作与维护手册
D.向工程师报批所有分包商
E.对业主人员进行操作与维修培训
BCE
本题考查的是《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》。选项A错误，设计和技术标准属于“业主要求”的内容，不是承包商向业主提供的;选项B正确，承包商的主要责任和义务中包括编制提交月进度报告;选项c正确，在竣工试验开始前，承包商还应向业主提供临时的操作与维护手册;选项D错误，只有在专用合同条件中对分包商有要求的，承包商才需在不少于28天前向业主通知;选项E正确，承包商的主要责任和义务中包括对业主人员进行工程操作和维修培训。参见教材P~。
20.关于CM合同模式的说法，正确的有()。
A.风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式
B.代理型CM承包商负责工程分包的发包
C.CM合同属于管理承包合同
D.代理型CM承包商不承担工程实施风险
E.风险型CM承包商只负责施工阶段的组织管理工作
ACD
本题考查的是CM合同模式。选项B错误，对于代理型CM模式，CM承包商只为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订CM承包商不承担项目实施的风险;选项E错误，风险型CM承包商的工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施工阶段的组织管理工作。参见教材P。
23.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括()。
A.付款周期末已实施工程的价款金额
B.工程预付款的支付金额
C.工程预付款的扣回金额
D.按合同约定价格调整的金额
E.按合同约定经监理人核实的计日工金额
AE
质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。参考《投资控制》P.
24.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方需在专用合同条款中约定承包人向监理人提供的设计文件的()。
A.内容
B.格式
C.数量
D.地点
E.时间
ACE
承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。参见教材P。
25.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设备和工程保险的()。
A.投保时间
B.投保险种
c.保险范围
D.保险期限
E.投保对象
BCD
承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用条款中明确约定。参见教材P。
26.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生()下列事件的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。
A.争议评审组对监理人确定的修改
B.异常恶劣的气候条件
C.基准资料有误
D.发包人原因造成质量不合格
E.行政审批延误
ABE
选项CD可以索赔工期、费用和利润。参见教材P。
27.建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有()。
A.材料生产制造
B.材料交接程序
C.质量检验方式
D.材料质量要求
E.合同价款支付
BCDE
建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要涉及交接程序、检验方式、质量要求和合同价款的支付等。
28.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法有()。
A.迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%
B.迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%
C.*****
D.*****
E.*****
AB
迟延交付违约金的计算方法如下：(1)从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%;(2)从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%;(3)从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。参见教材P。
29.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有()。
A.向业务提供工程设计标准
B.向业主提交月进度报告
C.向业主提供临时操作与维护手册
D.向工程师报批所有分包商
E.对业主人员进行操作与维修培训
BE
根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》，承包商的主要责任和义务：按照合同进行设计、实施和完成工程，并修补工程中的缺陷;工程完工后应满足合同规定的预期目标;应提供合同规定的生产设备和承包商文件，以及设计、施工、竣工和修补缺陷所需的人员、物资和服务;为工程的完备性、稳定性和安全性承担责任并保护环境;提供履约担保证，负责核实和解释现场数据;遵守安全程序;建立质量保证体系;编制提交月进度报告，办理工程保险;负责承包商设备;负责现场保安，照管工程和货物;编制和提交竣工文件;对业主人员进行工程操作和维修培训等。
30.关于CM合同模式的说法，正确的有()
A.风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。
B.代理型CM承包商负责工程分包的发包
C.CM合同属于管理承包合同
D.代理型CM承包商不承担工程实施风险
E.风险型CM承包商只负责施工阶段的组织管理工作
：ACD
：风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。A选项正确。
对于代理型CM模式，CM承包商只为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，CM承包商不承担项目实施的风险。B选项错误，D选项正确。
所谓CM模式，是指由业主委托一家CM单位承担项目管理工作，该CM单位以承包单位的身份进行施工管理，并在一定程度上影响工程设计活动，组织快速路径的生产方式，使工程项目实现有条件的边设计边施工。CM模式尤其适用于实施周期长、工期要求紧的大型复杂工程。与传统总分包模式下施工总承包商对分包合同的管理不同。CM合同属于管理承包合同。C选项正确。
风险型CM承包商的工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施工阶段的组织管理工作。E选项错误
每月累计9天未考勤，视为转包挂靠违法违规行为住建部通知
5月15日起正式启用全国工程质量安全监管信息平台扫描